Maler- und Baudienstleistungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen:

S.Jürgensen Baudienstleistung
Ulzburger Straße 112
22850 Norderstedt
Deutschland

– nachfolgend „Auftragnehmer“ –

und dem Kunden – nachfolgend „Auftraggeber“ – über Maler-, Renovierungs- und Baudienstleistungen.

Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn sie schriftlich bestätigt wurden.

2. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.

Ein Vertrag kommt zustande durch:
- schriftliche Auftragsbestätigung
- unterschriebenes Angebot
- Beginn der Arbeiten

Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

3. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot oder Leistungsverzeichnis.

Nicht im Angebot enthaltene Leistungen werden gesondert berechnet, insbesondere:
- zusätzliche Vorarbeiten (z.B. Untergrundvorbereitung)
- Entsorgung von Altmaterial
- Gerüstbau
- Zusatzarbeiten aufgrund unerwarteter Schäden

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

Sofern nicht anders vereinbart:
- 40 % Anzahlung bei Auftragserteilung
- Restzahlung nach Fertigstellung
- Zahlungsziel: 14 Tage nach Rechnungsstellung

Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, Verzugszinsen gemäß § 288 BGB zu berechnen.

5. Ausführungsfristen

Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart.

Verzögerungen können entstehen durch:
- Witterungseinflüsse
- Lieferprobleme
- Krankheit
- unvorhersehbare Baustellenbedingungen

Der Auftragnehmer haftet nicht für Verzögerungen, die außerhalb seines Einflussbereiches liegen.

6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber sorgt dafür, dass:
- Arbeitsbereiche frei zugänglich sind
- Strom und Wasser bereitgestellt werden
- Möbel ggf. entfernt oder abgedeckt werden
- Genehmigungen vorliegen (z.B. Hausverwaltung)

Zusätzlicher Aufwand durch fehlende Vorbereitung wird berechnet.

7. Abnahme

Die Leistung gilt als abgenommen:
- bei schriftlicher Bestätigung
- nach Bezahlung
- spätestens 7 Tage nach Fertigstellung, sofern keine Mängel gemeldet werden

8. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gemäß BGB.

Keine Gewährleistung besteht für:
- normale Abnutzung
- Schäden durch unsachgemäße Nutzung
- Arbeiten auf ungeeigneten Untergründen auf Wunsch des Auftraggebers
- Farbabweichungen aufgrund von Materialchargen

Mängel sind unverzüglich schriftlich zu melden.

9. Haftung

Der Auftragnehmer haftet nur bei:
- Vorsatz
- grober Fahrlässigkeit

Für Schäden durch höhere Gewalt wird keine Haftung übernommen.

10. Eigentumsvorbehalt

Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

11. Kündigung

Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit kündigen.
Bereits erbrachte Leistungen sind zu bezahlen.

Bereits bestelltes Material wird in Rechnung gestellt.

12. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden nur zur Vertragsabwicklung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben, sofern keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

13. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern gesetzlich zulässig.

Es gilt deutsches Recht.

14. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.